{"id":65126,"date":"2026-06-16T18:04:21","date_gmt":"2026-06-16T16:04:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.accuracy.com\/?post_type=business_cases&#038;p=65126"},"modified":"2026-06-17T14:03:05","modified_gmt":"2026-06-17T12:03:05","slug":"turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence","status":"publish","type":"business_cases","link":"https:\/\/www.accuracy.com\/en_gb\/business_cases\/turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence\/","title":{"rendered":"Turning a fragmented Asian metro project record into Tribunal-ready delay and cost evidence"},"content":{"rendered":"","protected":false},"featured_media":65137,"menu_order":0,"template":"","format":"standard","categories":[413],"tags":[],"class_list":["post-65126","business_cases","type-business_cases","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-construction-engineering"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.9 (Yoast SEO v27.9) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Turning a fragmented Asian metro project record into Tribunal-ready delay and cost evidence - Accuracy<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"A 240 mUSD arbitration over a major metro construction project involved extensive delay, disruption and cost claims across multiple systems and workstreams.\u00a0 The project record was highly fragmented, covering programme updates, access constraints, testing and commissioning, cost claims and competing expert analyses.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.accuracy.com\/en_gb\/business_cases\/turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_GB\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Turning a fragmented Asian metro project record into Tribunal-ready delay and cost evidence\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"A 240 mUSD arbitration over a major metro construction project involved extensive delay, disruption and cost claims across multiple systems and workstreams.\u00a0 The project record was highly fragmented, covering programme updates, access constraints, testing and commissioning, cost claims and competing expert analyses.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.accuracy.com\/en_gb\/business_cases\/turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Accuracy\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-06-17T12:03:05+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.accuracy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/shutterstock_2725074933-scaled.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2560\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1703\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Estimated reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"1 minute\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/business_cases\\\/turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/business_cases\\\/turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence\\\/\",\"name\":\"Turning a fragmented Asian metro project record into Tribunal-ready delay and cost evidence - Accuracy\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/business_cases\\\/turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/business_cases\\\/turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/06\\\/shutterstock_2725074933-scaled.jpg\",\"datePublished\":\"2026-06-16T16:04:21+00:00\",\"dateModified\":\"2026-06-17T12:03:05+00:00\",\"description\":\"A 240 mUSD arbitration over a major metro construction project involved extensive delay, disruption and cost claims across multiple systems and workstreams.\u00a0 The project record was highly fragmented, covering programme updates, access constraints, testing and commissioning, cost claims and competing expert analyses.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/business_cases\\\/turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-GB\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/business_cases\\\/turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-GB\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/business_cases\\\/turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/06\\\/shutterstock_2725074933-scaled.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/06\\\/shutterstock_2725074933-scaled.jpg\",\"width\":2560,\"height\":1703},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/business_cases\\\/turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Accueil\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Turning a fragmented Asian metro project record into Tribunal-ready delay and cost evidence\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/\",\"name\":\"Accuracy\",\"description\":\"Business Advisers - Financial Consultants\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-GB\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/#organization\",\"name\":\"Accuracy\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-GB\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/08\\\/unnamed-3.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/08\\\/unnamed-3.jpg\",\"width\":512,\"height\":512,\"caption\":\"Accuracy\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.accuracy.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.linkedin.com\\\/company\\\/accuracy\\\/?originalSubdomain=fr\",\"https:\\\/\\\/www.instagram.com\\\/accuracycareers\\\/\"]}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Turning a fragmented Asian metro project record into Tribunal-ready delay and cost evidence - Accuracy","description":"A 240 mUSD arbitration over a major metro construction project involved extensive delay, disruption and cost claims across multiple systems and workstreams.\u00a0 The project record was highly fragmented, covering programme updates, access constraints, testing and commissioning, cost claims and competing expert analyses.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.accuracy.com\/en_gb\/business_cases\/turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence\/","og_locale":"en_GB","og_type":"article","og_title":"Turning a fragmented Asian metro project record into Tribunal-ready delay and cost evidence","og_description":"A 240 mUSD arbitration over a major metro construction project involved extensive delay, disruption and cost claims across multiple systems and workstreams.\u00a0 The project record was highly fragmented, covering programme updates, access constraints, testing and commissioning, cost claims and competing expert analyses.","og_url":"https:\/\/www.accuracy.com\/en_gb\/business_cases\/turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence\/","og_site_name":"Accuracy","article_modified_time":"2026-06-17T12:03:05+00:00","og_image":[{"width":2560,"height":1703,"url":"https:\/\/www.accuracy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/shutterstock_2725074933-scaled.jpg","type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Estimated reading time":"1 minute"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.accuracy.com\/business_cases\/turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence\/","url":"https:\/\/www.accuracy.com\/business_cases\/turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence\/","name":"Turning a fragmented Asian metro project record into Tribunal-ready delay and cost evidence - Accuracy","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.accuracy.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.accuracy.com\/business_cases\/turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.accuracy.com\/business_cases\/turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.accuracy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/shutterstock_2725074933-scaled.jpg","datePublished":"2026-06-16T16:04:21+00:00","dateModified":"2026-06-17T12:03:05+00:00","description":"A 240 mUSD arbitration over a major metro construction project involved extensive delay, disruption and cost claims across multiple systems and workstreams.\u00a0 The project record was highly fragmented, covering programme updates, access constraints, testing and commissioning, cost claims and competing expert analyses.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.accuracy.com\/business_cases\/turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-GB","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.accuracy.com\/business_cases\/turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-GB","@id":"https:\/\/www.accuracy.com\/business_cases\/turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.accuracy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/shutterstock_2725074933-scaled.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.accuracy.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/shutterstock_2725074933-scaled.jpg","width":2560,"height":1703},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.accuracy.com\/business_cases\/turning-a-fragmented-asian-metro-project-record-into-tribunal-ready-delay-and-cost-evidence\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Accueil","item":"https:\/\/www.accuracy.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Turning a fragmented Asian metro project record into Tribunal-ready delay and cost evidence"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.accuracy.com\/#website","url":"https:\/\/www.accuracy.com\/","name":"Accuracy","description":"Business Advisers - Financial Consultants","publisher":{"@id":"https:\/\/www.accuracy.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.accuracy.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-GB"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.accuracy.com\/#organization","name":"Accuracy","url":"https:\/\/www.accuracy.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-GB","@id":"https:\/\/www.accuracy.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/www.accuracy.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/unnamed-3.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.accuracy.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/unnamed-3.jpg","width":512,"height":512,"caption":"Accuracy"},"image":{"@id":"https:\/\/www.accuracy.com\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.linkedin.com\/company\/accuracy\/?originalSubdomain=fr","https:\/\/www.instagram.com\/accuracycareers\/"]}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.accuracy.com\/en_gb\/wp-json\/wp\/v2\/business_cases\/65126","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.accuracy.com\/en_gb\/wp-json\/wp\/v2\/business_cases"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.accuracy.com\/en_gb\/wp-json\/wp\/v2\/types\/business_cases"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.accuracy.com\/en_gb\/wp-json\/wp\/v2\/media\/65137"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.accuracy.com\/en_gb\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65126"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.accuracy.com\/en_gb\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65126"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.accuracy.com\/en_gb\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65126"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}